{"id":7143,"date":"2021-02-16T09:04:57","date_gmt":"2021-02-16T08:04:57","guid":{"rendered":"https:\/\/cloquette.be\/over-ons\/conditions-generales-vente\/"},"modified":"2023-01-13T11:28:28","modified_gmt":"2023-01-13T10:28:28","slug":"verkoopvoorwaarden","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/","title":{"rendered":"Verkoopvoorwaarden"},"content":{"rendered":"

[et_pb_section fb_built=”1″ module_id=”homebanner” _builder_version=”4.5.7″ background_image=”https:\/\/cloquette.be\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/cloquette-home-banner.png” background_position=”bottom_center” min_height=”500px” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” global_colors_info=”{}” custom_padding__hover=”|||”][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ module_id=”subbanner” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”0px||||false|false” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_3,1_3,1_3″ module_class=”adv-row” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#f5f5f5″ global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]BELGISCHE PRODUCTIE<\/span>
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]KNOWHOW SIND 1924<\/span>
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT<\/span>
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” custom_padding=”0px||0px||false|false” custom_css_main_element=”overflow-x: hidden;” global_colors_info=”{}”][et_pb_row _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]<\/p>\n

\n

Conditions g\u00e9n\u00e9rales de vente<\/h2>\n<\/div>\n

Article 1er<\/sup>\u00a0\u2013 Application des conditions g\u00e9n\u00e9rales<\/u><\/strong><\/h3>\n

1.<\/strong>Tous nos contrats sont exclusivement r\u00e9gis par les pr\u00e9sentes conditions g\u00e9n\u00e9rales, \u00e0 l’exclusion de toute clause ou de toutes conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00e9manant du Client, sauf d\u00e9rogation expresse et \u00e9crite de notre part. Le Client se reconnait la qualit\u00e9 de professionnel ayant une expertise en ce qui concerne les produits vendus.<\/p>\n

Article 2 \u2013 Prix<\/u><\/strong><\/h3>\n

2.1.<\/strong>Les prix sont libell\u00e9s en euros, hors TVA et s’entendent pour une livraison dans nos \u00e9tablissements, \u00e0 la date convenue et pour la fourniture des produits d\u00e9crits dans les conditions particuli\u00e8res, \u00e0 l’exclusion de tous autres travaux et prestations, sauf stipulation contraire.<\/p>\n

2.2.<\/strong>Les prix ne comprennent pas les frais de transport \u00e9ventuels, sauf stipulation contraire.<\/p>\n

2.3.<\/strong>Les prix ne sont en principe pas r\u00e9visables, mais nous pourront toutefois r\u00e9percuter sur ceux-ci les modifications de prix de nos fournisseurs intervenues entre la commande et la livraison ainsi que la modification du taux de la T.V.A. ou de nouvelles taxes qui interviendraient avant la date de livraison.<\/p>\n

Article 3 \u2013 R\u00e9serve de propri\u00e9t\u00e9 – Transfert des risques<\/u><\/strong><\/h3>\n

3.1<\/strong>. Les produits demeurent notre propri\u00e9t\u00e9 jusqu’\u00e0 complet paiement du prix en principal, frais, int\u00e9r\u00eats et indemnit\u00e9s \u00e9ventuelles. A d\u00e9faut de paiement, nous sommes en droit de reprendre les produits vendus aux frais du Client. Jusqu’au paiement int\u00e9gral du prix, le Client ne peut ni revendre, ni donner en gage, ni affecter \u00e0 quelque s\u00fbret\u00e9 que ce soit les produits vendus. Le Client s’engage \u00e0 nous avertir de toute saisie pratiqu\u00e9e par un tiers sur les produits dont le prix n’a pas \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement pay\u00e9. De m\u00eame, le Client s’engage \u00e0 nous informer lorsque les produits seraient entrepos\u00e9s dans un lieu lou\u00e9 par lui ou un tiers et nous communiquera les coordonn\u00e9es du bailleur.<\/p>\n

3.2<\/strong>. Les risques sont transf\u00e9r\u00e9s au Client d\u00e8s que les marchandises vendues sont mises \u00e0 sa disposition, \u00e0 celle de ses mandataires ou \u00e0 celle du transporteur.<\/p>\n

Article 4 – Livraison<\/u><\/strong><\/h3>\n

La date ou le d\u00e9lai de livraison sont donn\u00e9s \u00e0 titre indicatif. Nous ne sommes pas responsables d’un retard de livraison d\u00fb \u00e0 des circonstances impr\u00e9visibles et ind\u00e9pendantes de notre volont\u00e9 qui rendent impossible ou substantiellement plus difficile ou on\u00e9reuse l’ex\u00e9cution de nos obligations.<\/p>\n

Article\u00a0 5 – Paiement<\/u><\/strong><\/h3>\n

Sauf stipulation contraire dans les conditions particuli\u00e8res, nos factures sont payables 15 jours suivant la date de leur \u00e9mission par virement bancaire sauf accord \u00e9crit et expr\u00e8s de notre part.<\/p>\n

Article 6 \u2013 Sanctions en cas de non-respect des obligations contractuelles<\/u><\/strong><\/h3>\n

6.1.<\/strong>Si le Client demande le report de la livraison ou est responsable du d\u00e9faut de livraison \u00e0 la date convenue (refus de livraison, d\u00e9faut de payement, absence, modification de derni\u00e8re minute, renseignements erron\u00e9s, etc.), nous pourrons\u00a0 lui r\u00e9clamer, outre les frais de transport et les frais pour la garde et l’entreposage du mat\u00e9riel, 250 \u20ac par jour TVAC payables au comptant, sans pr\u00e9judice de notre droit de postuler des dommages et int\u00e9r\u00eats compl\u00e9mentaires ou de r\u00e9soudre le contrat.<\/p>\n

6.2.<\/strong>\u00a0 En cas de d\u00e9faut de payement d’une facture \u00e0 l’\u00e9ch\u00e9ance, le paiement de la totalit\u00e9 des factures adress\u00e9es au Client sera exigible et, 8 jours apr\u00e8s l’envoi d’une mise en demeure demeur\u00e9e infructueuse, nous pourrons suspendre nos prestations, sans pr\u00e9judice de notre droit de r\u00e9soudre le contrat.<\/p>\n

6.3.<\/strong>Toute somme impay\u00e9e par le Client \u00e0 l’\u00e9ch\u00e9ance produira de plein droit, sans mise en demeure, un int\u00e9r\u00eat de retard de 1 % par mois.\u00a0 Elle sera en outre major\u00e9e, de plein droit et sans mise en demeure, d’une indemnit\u00e9 forfaitaire de 10 % du montant rest\u00e9 impay\u00e9, \u00e0 titre de dommages et int\u00e9r\u00eats, avec un minimum de 250\u20ac sans pr\u00e9judice de notre droit de faire la preuve d’un dommage plus important et d’en r\u00e9clamer l’indemnisation.<\/p>\n

6.4.<\/strong>Nous serons en droit de r\u00e9soudre le contrat de plein droit, par lettre recommand\u00e9e, 8 jours apr\u00e8s l’envoi d’une mise en demeure demeur\u00e9e infructueuse, en cas d’inex\u00e9cution grave et fautive du Client, notamment s’il s’abstient de prendre livraison du mat\u00e9riel dans les d\u00e9lais, est en retard de payement de plus de trente jours ou risque s\u00e9rieusement de ne pas ex\u00e9cuter l’une de ses obligations principales.\u00a0 Dans ce cas et sauf si le Client \u00e9tablit que sa responsabilit\u00e9 n’est pas engag\u00e9e, nous pourrons \u00e9galement lui r\u00e9clamer une indemnit\u00e9 correspondant au pr\u00e9judice subi, fix\u00e9e forfaitairement \u00e0 10% du prix convenu, sans pr\u00e9judice des indemnit\u00e9s dues pour le transport et les frais d’entreposage et sans pr\u00e9judice de notre droit de r\u00e9clamer des dommages et int\u00e9r\u00eats plus importants si nous l’\u00e9tablissons \u00e9 l’existence d’un pr\u00e9judice plus important.<\/p>\n

Article 7 \u2013 V\u00e9rifications \u00e0 op\u00e9rer par le Client et caract\u00e9ristiques du mat\u00e9riel<\/u><\/strong><\/h3>\n

7.1.<\/strong>Le transport des marchandises s’effectue toujours aux risques du Client.<\/p>\n

7.2.<\/strong>En cas de litige lors de la livraison effectu\u00e9e par le transporteur, le Client est tenu, \u00e0 peine d’irrecevabilit\u00e9 de sa r\u00e9clamation\u00a0: (i) d’inscrire sur le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de livraison le probl\u00e8me constat\u00e9. En aucun cas, le Client ne r\u00e9servera l’hypoth\u00e8se du d\u00e9ballage (par exemple, en inscrivant les termes \u00ab\u00a0sous r\u00e9serve de d\u00e9ballage\u00a0\u00bb), (ii) de confirmer au transporteur, dans les trois jours ouvrables suivant la livraison, les r\u00e9serves prises sur le r\u00e9c\u00e9piss\u00e9, par courrier recommand\u00e9 avec accus\u00e9 de r\u00e9ception dont une copie nous sera adress\u00e9e, (iii) de nous transmettre dans les meilleurs d\u00e9lais l’original du r\u00e9c\u00e9piss\u00e9 de livraison. A d\u00e9faut pour le Client de s’\u00eatre conform\u00e9 scrupuleusement \u00e0 l’ensemble de ces formalit\u00e9s, sa r\u00e9clamation sera irrecevable.<\/p>\n

7.3.<\/strong>Le Client est tenu de contr\u00f4ler les produits livr\u00e9s imm\u00e9diatement au moment de la livraison afin de v\u00e9rifier leur conformit\u00e9 avec les sp\u00e9cificit\u00e9s contractuelles et la pr\u00e9sence de tout vice apparent. Le Client doit nous signaler l’existence de tout vice dans un d\u00e9lai de trois jours ouvrables par lettre recommand\u00e9e suivant la r\u00e9ception des produits en produisant toutes les justifications visant \u00e0 \u00e9tablir la r\u00e9alit\u00e9 de ce vice. A d\u00e9faut, le Client est pr\u00e9sum\u00e9 couvrir ce vice. Le Client doit en outre nous permettre de constater ce vice et le cas, \u00e9ch\u00e9ant, d’y rem\u00e9dier.<\/p>\n

Article 8 \u2013 Force majeure \u2013 Impr\u00e9vision<\/u><\/strong><\/h3>\n

8.1<\/strong>.En cas de force majeure ou de cas fortuit, \u00e0 savoir la survenance d’un \u00e9v\u00e9nement ind\u00e9pendant de notre volont\u00e9 rendant impossible l’ex\u00e9cution totale ou partielle de nos obligations, nous serons d\u00e9li\u00e9s, sans d\u00e9dommagement ou indemnit\u00e9 de quelque nature que ce soit, de nos obligations.<\/p>\n

8.2<\/strong>.Sont notamment consid\u00e9r\u00e9s comme force majeure: les incendies, les catastrophes naturelles et \u00e9v\u00e9nements climatiques exceptionnels, les conflits de travail chez nos sous-traitants et fournisseurs, les difficult\u00e9s exceptionnelles et impossibilit\u00e9s d’utiliser les moyens et canaux de transport, les ordres des autorit\u00e9s, les changements de r\u00e9glementation, les accidents affectant la production et le stockage des produits, l’arr\u00eat total ou partiel de l’approvisionnement, la d\u00e9faillance du transporteur, le bris de machine, la guerre, le fait de tiers ou tout \u00e9v\u00e9nement ext\u00e9rieur de nature \u00e0 retarder, \u00e0 emp\u00eacher l’ex\u00e9cution des engagements pris\u2026<\/p>\n

8.3<\/strong>..Si en raison de circonstances ind\u00e9pendantes de notre volont\u00e9, l’ex\u00e9cution de nos obligations est rendue impossible ou simplement plus on\u00e9reuse ou difficile, les parties s’engagent \u00e0 n\u00e9gocier de bonne foi une adaptation des conditions contractuelles en vue de restaurer l’\u00e9quilibre contractuel dans un d\u00e9lai de 30 jours calendrier suivant notre notification de ces circonstances au Client. A d\u00e9faut d’accord dans le d\u00e9lai pr\u00e9cit\u00e9, chacune des parties aura le droit de mettre fin unilat\u00e9ralement au contrat sans indemnit\u00e9.<\/p>\n

Article 9 \u2013 Conseil – Obligations de moyens<\/u><\/strong><\/h3>\n

Compte tenu de la qualit\u00e9 de professionnel du Client, nous ne contractons \u00e0 son \u00e9gard qu’une obligation de moyens en ce qui concerne les conseils qu’il solliciterait de notre part d\u00e8s lors qu’il incombe au Client de nous fournir par \u00e9crit, de mani\u00e8re exacte, compl\u00e8te et pr\u00e9cise les exigences particuli\u00e8res auxquelles que nos produits doivent r\u00e9pondre pour rencontrer sa demande. Le Client accepte express\u00e9ment que les conseils que nous lui donnerons le seront uniquement en fonction des \u00e9l\u00e9ments qu’il nous fournira par \u00e9crit et dont il supporte l’enti\u00e8re responsabilit\u00e9. En outre, le Client supportera l’enti\u00e8re responsabilit\u00e9 en ce qui concerne l’utilisation qu’il effectuera des produits.<\/p>\n

Article 10 \u2013 Propri\u00e9t\u00e9 intellectuelle \u2013 Confidentialit\u00e9<\/u><\/strong><\/h3>\n

Le Client reconna\u00eet express\u00e9ment que tous les droits intellectuels dont nous sommes titulaires \u2013 en ce compris, mais de mani\u00e8re non limitative, toutes les sp\u00e9cifications techniques relatives \u00e0 nos produits – demeurent notre propri\u00e9t\u00e9 et s’interdit d’en faire quel qu’usage que ce soit sans notre accord expr\u00e8s, \u00e9crit et pr\u00e9alable. Il s’engage \u00e0 conserver, par ailleurs, la plus stricte confidentialit\u00e9 \u00e0 cet \u00e9gard et se porte garant du respect, par toute personne dont il est responsable, des obligations qui pr\u00e9c\u00e8de.<\/p>\n

Article 11\u00a0 – Droit applicable \u2013 Juridiction comp\u00e9tente<\/u><\/strong><\/h3>\n

Le droit belge s’applique. Tout diff\u00e9rend entre les parties sera de la comp\u00e9tence exclusive du tribunal de commerce de LIEGE, Division LIEGE.<\/p>\n

[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][et_pb_row column_structure=”1_2,1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_button button_url=”https:\/\/cloquette.be\/nl\/contact\/” button_text=”Contact met ons voor uw gietmortel” button_alignment=”center” _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_button][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_2″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_button button_url=”#” button_text=”Ontdek onze gietmortel” button_alignment=”center” _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][\/et_pb_button][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ module_id=”cta-block” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_row column_structure=”2_3,1_3″ make_equal=”on” _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_column type=”2_3″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]Bouw ?<\/b>
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][et_pb_column type=”1_3″ _builder_version=”4.5.7″ _module_preset=”default” background_color=”#2a2a2a” global_colors_info=”{}”][et_pb_text _builder_version=”4.14.8″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}”]Contact onz !<\/a>
\n[\/et_pb_text][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

BELGISCHE PRODUCTIE KNOWHOW SIND 1924 KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT Conditions g\u00e9n\u00e9rales de vente Article 1er\u00a0\u2013 Application des conditions g\u00e9n\u00e9rales 1.Tous nos contrats sont exclusivement r\u00e9gis par les pr\u00e9sentes conditions g\u00e9n\u00e9rales, \u00e0 l’exclusion de toute clause ou de toutes conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00e9manant du Client, sauf d\u00e9rogation expresse et \u00e9crite de notre part. Le Client se reconnait la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":7132,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","inline_featured_image":false,"footnotes":""},"acf":[],"yoast_head":"\nVerkoopvoorwaarden - Cloquette<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"nl_BE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Verkoopvoorwaarden - Cloquette\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"BELGISCHE PRODUCTIE KNOWHOW SIND 1924 KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT Conditions g\u00e9n\u00e9rales de vente Article 1er\u00a0\u2013 Application des conditions g\u00e9n\u00e9rales 1.Tous nos contrats sont exclusivement r\u00e9gis par les pr\u00e9sentes conditions g\u00e9n\u00e9rales, \u00e0 l'exclusion de toute clause ou de toutes conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00e9manant du Client, sauf d\u00e9rogation expresse et \u00e9crite de notre part. Le Client se reconnait la […]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Cloquette\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2023-01-13T10:28:28+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/cloquette.be\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cloquette-expert-mortier-de-scellement.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1200\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"630\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Geschatte leestijd\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"9 minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/\",\"url\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/\",\"name\":\"Verkoopvoorwaarden - Cloquette\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/#website\"},\"datePublished\":\"2021-02-16T08:04:57+00:00\",\"dateModified\":\"2023-01-13T10:28:28+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"nl-BE\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/\"]}]},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Accueil\",\"item\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Over ons\",\"item\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":3,\"name\":\"Verkoopvoorwaarden\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/#website\",\"url\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/\",\"name\":\"Cloquette\",\"description\":\"Un site utilisant WordPress\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/cloquette.be\/nl\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"nl-BE\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Verkoopvoorwaarden - Cloquette","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/","og_locale":"nl_BE","og_type":"article","og_title":"Verkoopvoorwaarden - Cloquette","og_description":"BELGISCHE PRODUCTIE KNOWHOW SIND 1924 KWALITEIT EN FLEXIBILITEIT Conditions g\u00e9n\u00e9rales de vente Article 1er\u00a0\u2013 Application des conditions g\u00e9n\u00e9rales 1.Tous nos contrats sont exclusivement r\u00e9gis par les pr\u00e9sentes conditions g\u00e9n\u00e9rales, \u00e0 l'exclusion de toute clause ou de toutes conditions g\u00e9n\u00e9rales \u00e9manant du Client, sauf d\u00e9rogation expresse et \u00e9crite de notre part. Le Client se reconnait la […]","og_url":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/","og_site_name":"Cloquette","article_modified_time":"2023-01-13T10:28:28+00:00","og_image":[{"width":1200,"height":630,"url":"https:\/\/cloquette.be\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/cloquette-expert-mortier-de-scellement.jpg","type":"image\/jpeg"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Geschatte leestijd":"9 minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/","url":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/","name":"Verkoopvoorwaarden - Cloquette","isPartOf":{"@id":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/#website"},"datePublished":"2021-02-16T08:04:57+00:00","dateModified":"2023-01-13T10:28:28+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/#breadcrumb"},"inLanguage":"nl-BE","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/"]}]},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/verkoopvoorwaarden\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Accueil","item":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Over ons","item":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/over-ons\/"},{"@type":"ListItem","position":3,"name":"Verkoopvoorwaarden"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/#website","url":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/","name":"Cloquette","description":"Un site utilisant WordPress","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"nl-BE"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7143"}],"collection":[{"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7143"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7143\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7570,"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7143\/revisions\/7570"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/7132"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cloquette.be\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7143"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}